装修企业拖延工期可以起诉吗

法律分析：依据装修协议处理，赔偿按约定或实际损失。如果是因为业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款、业主中途修改装修方案等自身原因导致的装修延期，装修公司一般不会为此承担责任。、如果装修延期是由于装修公司方面造成的，比如：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。业主则可以按照明确了装修延期赔偿的合同办事，努力争取自己的合法权益。假如合同没有明确装修延期赔偿，也可以通过协商、第三方调解或打官司等手段解决。

法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》

第十七条 基层人民管辖第一审民事案件，但本法另有规定的除外。

第十 中级人民管辖下列第一审民事案件：

(一)重大涉外案件;

(二)在本辖区有重大影响的案件;

(三)最高人民确定由中级人民管辖的案件。

第一百一十九条 起诉必须符合下列条件：

(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告;

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(四)属于人民受理民事诉讼的范围和受诉人民管辖。